Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец скачать договор на оказании платных услуг строительных работ

Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы. Для выполнения указанных в ст. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса поезда , как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор оказания услуг, работ

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей.

Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:. Расход облицовочных материалов плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.

Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.

Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.

В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту. Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика. В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо чистовых облицовочных материалов и оборудования например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т.

При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т. Осуществлять доставку материалов в срок не более рабочих дней с момента начала производства работ на объекте.

В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в т. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после прекращения действия настоящего договора не предпринимать действий, которые направлены на выстраивание прямых договорных и финансовых отношений с сотрудниками мастерами Подрядчика для выполнения ремонтно-строительных работ.

А в случае перехода сотрудника Подрядчика на прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику рублей за каждого перешедшего к Заказчику сотрудника мастера. Заказчик за свой счет: обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства, самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии; производит строительно-технические экспертизы; оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по договору; несет ответственность за сохранность построенного Объекта, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи Объекта или при вынужденной остановке работ, консервации Объекта и расторжении Договора.

При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией представителем на осуществление контроля и надзора за строительством, Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика. При привлечении Заказчиком других участников строительства а также поставщиков или отдельных исполнителей Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства, в том числе Заказчик обязуется оплатить Подрядчику возможные издержки и затраты, связанные с оказанием этим участникам необходимой помощи, координацией совместных работ, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий.

При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком. Если в результате действия бездействия Заказчика работы по Договору приостановлены, Заказчик обязуется:.

Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку. Принимать выполненные работы не позднее дней после окончания работ по этапу Договора. При необходимости осуществления подъема Подрядчиком строительных материалов Заказчика как черновых, так и облицовочных от входа в подъезд до квартиры предупредить Подрядчика за 12 двенадцать часов до факта доставки данных материалов.

Приступить к выполнению работ по Договору в -дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика в полном объеме следующих обязательств:. Поставлять на строительную площадку необходимые в рамках договора: материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций, скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами приемки результата работ.

Устраняет за свой счет дефекты, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет один год после сдачи объекта Заказчику.

Исполнять полученные в письменном виде в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству РФ, СНИПам, условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы привлеченных им субподрядчиков, как за свои собственные. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ, более чем на календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем договоре, продляется соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате.

Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора или не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.

По согласованию с Заказчиком, использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчика, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора.

Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, возместив Подрядчику прямые убытки, причиненные расторжением настоящего договора и предоставив Подрядчику возможность беспрепятственно вывезти собственное оборудование с объекта в течение дней после расторжения договора.

Порядок расторжения договора оговорен в п. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, приняв и уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора и компенсировав фактические затраты Подрядчика связанные с исполнением настоящего Договора в т.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. Окончательный расчет по Договору производится после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору и сдачи Объекта, не позднее банковских дней после получения Заказчиком Акта приемки выполненных работ в т. При задержке оплаты выполненных работ или приобретенных материалов, Подрядчик имеет право на приостановление работ с соответствующим продлением срока исполнения. Согласованные дополнительные работы, так или иначе влияющие на сроки выполнения и стоимость работ по основному договору, приводят к соответствующему изменению корректировке сроков окончания и стоимости поэтапных работ по основному договору в целом.

В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу. При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ, сумма по данному этапу не возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным договором на сумму данного этапа.

В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам электричество, водоснабжение и т. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на календарных дня, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения в т. Приемка производится по каждому пункту сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течении дней с момента получения документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки результата работ или мотивированный отказ от приемки работ.

Акт приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ, если не оформлен по общепринятым нормам КС-2 и КС В случае неявки Заказчика его полномочного представителя , или уклонения от приемки работ в указанный Подрядчиком срок для приемки работ, Подрядчик составляет односторонний Акт, свидетельствующий об отсутствии претензий к объемам и качеству работ, со стороны Заказчика.

Возможные издержки по вскрытию работ для освидетельствования по требованию Заказчика производятся за его счет. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения. В случае невыполнения Заказчиком п. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин.

При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов.

Подрядчик не несет ответственность за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики.

Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Сдача-приемка результата работ Подрядчиком производится непосредственно Заказчику Представителю Заказчика и оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатации части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускается только по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта приемки результата работ, Подрядчик вправе: приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ или расторгнуть договор.

Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно технической документации согласованной с Заказчиком. Гарантийный срок устанавливается в после окончания работ по настоящему договору на работы, выполненные подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:.

Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего договора. Согласно настоящему договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков, связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:.

В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему договору и всем дополнительным соглашениям. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение рабочих дней после получения претензии от Заказчика. Как во время проведения строительно-ремонтных работ по настоящему договору, так и после окончания всех работ в т. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на строительные конструкции, выполненные с использованием материалов, приобретенных Заказчиком.

Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются работы: связанные с настройкой и регулировкой сантехнических приборов и оборудования, в т.

При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ, обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией, уполномоченной за надзором качества выполняемых Подрядчиком работ центром лицензирования.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию рабочих дней. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде , с соблюдением досудебного претензионного порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами и подписания Актов приемки.

Договор на отделочные работы образец бланк

Для защиты заказчика договор устанавливает:. Указать ФИО Исполнителя , именуем ый ая в дальнейшем "Исполнитель", действующ ий ая как физическое лицо, с другой стороны,. Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и. Указать наименование Исполнителя , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,.

В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1. Контролировать процесс оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. Получить результат Услуг в объеме и в порядке, установленные Договором.

Получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг. Принять оказанные Услуги в порядке и в сроки, установленные Договором. Оплатить оказанные Услуги в объеме и в порядке, установленные Договором.

Оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором. При невозможности оказания Услуг немедленно уведомить об этом Заказчика. Стоимость Услуг по Договору составляет: указать стоимость услуг сумма услуг прописью рублей. В стоимость Услуг включены расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг. Заказчик, принявший Услуги без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки оказанных Услуг.

Стороны несут ответственность за неисполнение ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней календарных дней с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора.

Стороны признают, что все права и обязанности по Договору устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора.

Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. Приложение 1 — Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Основная проблема при составлении договора оказания услуг заключается в том, что данный договор тяжело отличить от договора подряда, поскольку установленные ГК РФ определения предмета данных договоров крайне схожи.

Однако права и обязанности сторон, которые возникают из договора, отличаются. По договору оказания услуг оказываются услуги, а по договору подряда производятся работы.

Работы, в отличие от услуг, имеют материально выраженный результат. Услуга же потребляется в момент оказания и не существует без исполнителя. Тем не менее, на практике такое разграничение не всегда очевидно — так в результате оказания консультационных услуг заказчику может быть предоставлено письменное заключение. Иным примером сложности определения различий в предмете может быть случай, когда при работах по ремонту автомобиля может производиться технический осмотр, который в отличие от самого ремонта физической замены запасных частей , не имеет выраженного результата, который может быть зафиксирован третьими лицами.

По данным причинам, разделение на работы и услуги может быть довольно условным, а многие договоры являются смешанными — то есть включать как обязательства по оказанию услуг, так и по выполнению работ. Поэтому для выбора договорной конструкции мы рекомендуем определить, что превалирует: услуги или работы. Кроме того, законодательство часто прямо квалифицирует некоторые отношения как услуги общественного питания, туристские, оценочные и т.

От исполнителя требуется оказать услуги должного качества, а от заказчика своевременная оплата. Если качество услуг ненадлежащее, заказчик может требовать снижения цены, либо повторного оказания услуги, либо компенсации расходов на устранение недостатков.

Если недостатки существенны, то он может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. Также заказчик может расторгнуть договор, компенсировав расходы исполнителя, но если исполнитель отказывается от договора, то он должен возместить не только их, но и все убытки заказчика. Если сторонами договора являются два юридических лица или два ИП или ИП и юр. Главная Договоры Вопросы и ответы. Личный кабинет. Как это работает? Изменяя вариант выбора на шкале, вы изменяете условия предоставляемого договора.

Все просто. Что означает минимум условий? Это означает, что договор имеет минимальное количество условий для того, чтобы признаваться действительным. Специальной защиты сторон он не содержит.

Это означает, что договор, исходя из практики и особенностей данного договора, предоставляет защиту для конкретной стороны.

Это означает, что договор предоставляет максимально возможные права с точки зрения законности для конкретной стороны. При этом договор является справедливым и сохраняет юридическую силу. Любой вариант договора справедлив и отвечает требованиям закона. Меняются лишь детали. Но важные детали. Как составить договор? Выберите подходящий вариант договора на шкале. Есть бесплатная версия.

Заполните поля договора прямо на сайте. Нужные поля размечены. Без регистрации. Договор оказания услуг быстрый договор. Нужна точная настройка условий договора? Минимум защиты бесплатно. Защита исполнителя бесплатно. Защита заказчика бесплатно. Равная защита сторон бесплатно.

Для защиты заказчика предусмотрено: Право на отказ от договора при оплате фактических расходов Устранение исполнителем недостатков услуг при их наличии Неустойка за каждый день просрочки оказания услуг.

Физическое лицо Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель. Проверен: 14 мая года. Предмет договора 1. Права и обязанности сторон 2. Заказчик вправе: 2. Исполнитель вправе: 2. Заказчик обязуется: 2. Исполнитель обязуется: 2. Срок оказания услуг 3. Стоимость услуг 4. Порядок сдачи-приемки услуг 5. Ответственность сторон 6. Основания расторжения договора 7. Разрешение споров 8. Прочие условия 9. Список приложений Подписи и реквизиты сторон.

Возможно, Вы отредактировали не все необходимые поля. Вы можете заполнить их или все равно скачать. Скачать в pdf Скачать в word. Нажимая кнопку "скачать", Вы соглашаетесь с правилами использования сайта и политикой конфиденциальности.

Забыли пароль? Отличие договора оказания услуг от договора подряда Основная проблема при составлении договора оказания услуг заключается в том, что данный договор тяжело отличить от договора подряда, поскольку установленные ГК РФ определения предмета данных договоров крайне схожи. Обязательные условия договора оказания услуг Существенным обязательным условием данного договора является предмет.

Предмет — это услуги, которые оказываются в соответствии с договором. Поэтому при составлении договора важно подробно их описать. В некоторых случаях законом устанавливаются дополнительные существенные условия — так в договоре оказания туристических услуг имеется довольно обширный перечень существенных условий. Но в большинстве иных случаев, договор будет считаться заключенным, если в нем описан предмет перечень, объем услуг, задание заказчика.

Даже если в договоре не будет указана цена, договор будет связывать стороны, а последняя при возникновении спора будет определяться судом исходя из цен схожих услуг на рынке. Тем не менее, качественный договор должен не только защищать стороны в момент спора, но и предотвращать возникновение спора. Поэтому при составлении договора крайне важно указать цену услуг и порядок оплаты — частичную или полную предоплату или пост-оплату, а также платежные реквизиты сторон. Кроме того, в договоре стоит указать, включается ли в цену НДС.

Помимо этого, важно указать сроки оказания услуг — моменты начала и окончания их оказания.

Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

Договор на оказание строительных услуг — это разновидность договора возмездного оказания услуг. На этот договор распространяются типовые нормы договора услуг. Предмет данного договора — это взятие на себя исполнителем обязательств по оказанию необходимых заказчику строительных услуг. Заказчик берет обязательство оплачивать оказанные ему строительные услуги в срок, предусмотренный договором. В договоре фиксируются права и обязанности заказчика и исполнителя. Исполнитель обязан предоставлять строительные услуги согласно требованиям, которые предъявляются к технологиям и качеству строительных работ на территории РФ.

Заказчик обязан вовремя оплачивать услуги исполнителя, создавать необходимые условия для оказания строительных услуг в срок и принять результат работ. В договоре используются такие приложения: счет-фактура; акт приемки-сдачи; график платежей; календарный план работ; перечень материалов; смета; перечень оборудования; необходимые разрешения.

Договор подписывается обеими сторонами, после чего считается вступившим в силу. Также в обязательном порядке прописываются сроки действия договора и обстоятельства, при которых договор считается расторгнутым. Skip to main content. Договор оказания услуг Все для работы с договорами оказания услуг и выполнения работ.

Законы и нормативы Бланки и формы Статьи и справки. Договор на оказание строительных услуг. Attachment Size Договор на оказание строительных услуг. Скачать образец doc KB. Популярные материалы Договор на оказание услуг с физическим лицом. Заказ-наряд на ремонт автомобиля. Договор оказания услуг: порядок составления. Дефектный акт на ремонт автомобиля. Наряд-заказ БО Спецификация к договору оказания услуг. Договор на оказание услуг по ремонту. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг.

Акт осмотра при сдаче автомобиля в автосервис приемосдаточный акт. Смотрят сейчас Дефектный акт на ремонт автомобиля. Панклитово соглашение: гипотеза и теории. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС Акт об оказании услуг. Договор на вывоз бытовых отходов. Договор об оказании аудиторских услуг. Порядок исполнения договора оказания услуг. Скачать образец doc.

Договор оказания услуг (быстрый договор)

Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т.

К договору на оказание возмездных платных услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Договор оказания услуг составляется, когда исполнитель готов на себя взять обязательства за выполнение определенных услуг, а заказчик готов оплатить их своевременно и полностью. Он носит личностный характер и служит официальным подтверждением договоренности.

Сторонами договора могут выступать как физические, так и юридические лица. Различают договора на оказание услуг между:. Услуги, оказание которых может стать предметом договора, указаны в Гражданском кодексе РФ. Это могут быть услуги в сфере:. Особенность договора на оказание услуг заключается в том, что его предметом может быть как итоговый результат, так и промежуточные действия, выполняемые чтобы его достичь.

К форме ДОУ законодательство не предъявляет жестких требований. Главное, чтобы при оформлении соблюдались обязательные условия: наличие предмета, срока и места исполнения. В числе других существенных условий можно назвать требования к качеству и наличие четкого графика перечисления оплаты заказчиком.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте. Договор оказания услуг года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF. Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов. Скачать бланк договора оказания услуг года в формате Pdf. Скачать бланк договора оказания услуг года в формате Word. Автоматизация выставления счета. Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета. Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета.

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес. Автоматизация отправки счета. Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет. Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании. Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона. Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой. Удобное выставление счетов онлайн. Нужна помощь по заполнению документов или консультация? Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов.

Скачать бланки Налоговая декларация на прибыль организации. Скачать бланк бесплатно Бухгалтерский баланс КУБ - онлайн сервис для бизнеса.

Договор оказания услуг

Договор на строительные работы ДСР относится к сделке, в которой один участник, именуемый Исполнителем, берется исполнить заказ другого участника, именуемым Заказчиком, с оплатой последним исполненных работ.

Исполнитель, при надобности, вправе пригласить к исполнению договорных работ прочих лиц, именуемых Субподрядчиками, возлагая на себя роль Генподрядчика.

При этом, ответственность за исполненные работы возлагается на Генподрядчика. ДСР является соглашением, по которому Исполнитель возлагает на себя обязанность исполнения требований Заказчика согласно проектно-сметной документации, с последующей оплатой последним исполненных требований. ДСР заключается согласно положений гл. В соглашении отображаются права, обязательства и прочие условия осуществления строительства.

Конкретизация предмета соглашения на строительство регламентируется п. Объем строительства обязан отображаться в ДСР и подтверждаться проектно-сметными документами.

Согласно п. В то же время, отсутствие утвержденных проектно-сметных документов не является основанием для отказа в заключении ДСР, если по совокупности условий, например, при наличии типового проекта, можно обозначить предмет соглашения.

Учитывая, что строительные услуги предполагают немалый объем, то их стоимость обычно определяется составлением сметы, с включением в нее всех затрат, в том числе оборудования и стройматериалов. Поэтому, при заполнении ДСР в разделе стоимости необходимо ссылаться на смету, которая становится приложением к договору. При расчете стоимости строительных услуг по дереву, также требуется составлять смету, так как манипуляции с деревом, да и сами материалы — достаточно дорогие.

Тем не менее работа с деревом себя оправдывает, обеспечивая непередаваемый уютный вид объекта. При помощи деревянных конструкций можно обеспечить любой стиль интерьера — от классики до хай-тека. Деревянные конструкции безопасны для здоровья и оказывают положительное влияние на человека. А на объектах, как сауна или баня, деревянная отделка незаменима, где стены и потолок, обшиты вагонкой и прочими элементами из дерева.

В руках профессионалов деревянная отделка экономична, благодаря практически отсутствию отходов. К достоинству дерева можно отнести его высокие тепло- и звукоизолирующие свойства. Однако всегда надо помнить, что этот материал подвергается гниению и горению.

Поэтому, работая с деревом, надо всегда помнить об этом и соблюдать необходимые правила противопожарной безопасности, обеспечивая обработку деревянных конструкций специальными пропитками, что несомненно отражается на цене строительства.

Также на цену строительных услуг по дереву влияет вид крепежа. Если для этого используются гвозди — это одна цена, а вот при применении всевозможных клямеров и специальных приспособлений для крепления деревянных элементов — другая. Кроме этого, на расценки с деревом влияет выбранный материал панель, вагонка, и т.

Например, обшивка стен вагонкой из сосны евро-класса обойдется заказчику до рублей за квадратный метр. Таим образом, при заключении ДСР по дереву договорная цена обязана определяться сметой согласно ст. Сроки исполнения задания являются существенным условием ДСР. Поэтому, при подписании соглашения требуется указывать не только время действия ДСР, но и время завершения строительства, с отображением промежуточных сроков контроля за процессом строительства.

Также необходимо будет прописать штрафные санкции за срыв сроков, в том числе — до расторжения соглашения п.

Сроки осуществления строительных работ регулируются ст. Как и в любом контракте, в ДСР должны быть отображены права и обязанности участников сделки. Немалая часть прав и обязанностей участников сделки заключается в том, чтобы определиться:. При отсутствии в соглашении таких пунктов обязательства по обеспечению стройки накладываются на подрядчика п. К обязательствам заказчика относится оплата работ при консервации строительства ст.

В этом варианте заказчик оплачивает фактический объем строительства до момента консервирования объекта. Согласно ст. В то же время, разрыв соглашения возможен, как по предложению Заказчика, так и по предложению Подрядчика — при обоюдном согласии. Так, ст. Разрыв ДСР Заказчиком относится к досрочному разрыву сделки. Опытные заказчики нередко отображают данную возможность отдельным пунктом соглашения.

Здесь же отображаются причины для возможного осуществления данного решения. Участники сделки вправе отметить в контракте условия для ограничения права заказчику в разрыве ДСР без причины. Подрядчик может прекратить договорные обязательства лишь в ситуациях, предусмотренных контрактом или нормативными актами.

Таким образом, исполнитель вправе расторгнуть ДСР, если Заказчик:. Нередко случается, когда один из участников сделки отказывается расторгать ДСР. Что делать в таких обстоятельствах? Если один из сторон ДСР, решив разорвать соглашение, уведомил об этом другого участника, но тот против, в результате чего назревает конфликтная ситуация, то разрешать такую проблему придется в суде.

Для безопасного осуществления строительных работ при оформлении контракта необходимо обратиться к профессионалам, обладающими лицензиями и допусками к проведению таких действий. Чтобы договор был оформлен правильно, нужно составить его в письменной форме, заполнить все разделы, которые являются общепринятыми для любых типов договоров и пописать его участниками сделки. Сущность взаимоотношений между сторонами, заключивших ДСР заключается в следующем:.

ДСР с юридическим лицом относится к срочному контракту. Такой вариант отношений между юр. Оформление ДСР предполагает соглашение между 2-мя сторонами Заказчиком и Исполнителем , в качестве которых выступают юр.

Перед оформлением такого контракта, сторонам нужно ознакомится с их уставами, для убеждения в праве на осуществление строительных работ наличие лицензии , и полномочиями лиц, представляющих учреждения. Убедившись в полномочиях Исполнителя Заказчик может приступить к оформлению ДСР, который обязан составляться в письменном виде.

В составляемом документе необходимо отобразить условия соглашения, с указанием сроков исполнения, требований к качеству работ, цены проекта, ответственности участников сделки, а также порядка сдачи-приемки объекта. Любые изменения в соглашении после его заключения возможны лишь при обоюдном согласии участников сделки.

ДСР между физлицами обладает своей спецификой, которую необходимо учитывать при заполнении документа. К примеру, имеются работы, требующие наличие лицензии. Физлицом, не имеющим статуса ИП, получить такую лицензию нельзя. Также, при заключении соглашения нужно убедиться в добросовестности и профессионализме физлица, оговорить возможность привлечения субподрядчиков, чтобы не нарваться на недобросовестных строителей.

При оформлении ДСР с физлицом обязательно нужно будет указать все реквизиты сторон, с отображением паспортных данных, адреса проживания и контактов. Также необходимо отобразить сроки исполнения строительства, ответственность между участниками сделки, цену проекта и порядок сдачи завершенной стройки. При оформлении ДСР участники предполагаемой сделки вначале договариваются о цене соглашения. Для этого подготавливается смета, в которую включается цена стройматериалов, оборудования и услуг.

Смета становится неотъемлемым приложением ДСР. Смету, может разрабатывать Заказчик, обращаясь в проектные учреждения, или подрядчик — на основании п. При этом, прилагается добавочная смета, согласованная участниками сделки. Стоимость ДСР может быть открытой, с допущением изменений, или твердой, согласно п.

Если в ДСР не отображена цена, а всего лишь ссылка на смету, то это — твердая цена. Москва и Московская обл. Задать вопрос. Договор аренды Договор купли-продажи Другое.

Договор на строительные работы — Образец, бланк года. Файлы для скачивания : Бланк , doc Образец , doc. Расскажите о ней своим друзьям! Уведомить о. Межтекстовые Отзывы. Договор на изготовление — Образец, бланк года.

Договор на оказание транспортных услуг — Образец, бланк года. Договор возмездного оказания услуг — Образец, бланк года. Договор безвозмездного оказания услуг — образец, бланк года. Договор о целевом обучении — Образец, бланк года.

Договор перевозки груза — Образец, бланк года.

Договор на строительные работы ДСР относится к сделке, в которой один участник, именуемый Исполнителем, берется исполнить заказ другого участника, именуемым Заказчиком, с оплатой последним исполненных работ.

Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. К договору на оказание возмездных платных услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Договор оказания услуг составляется, когда исполнитель готов на себя взять обязательства за выполнение определенных услуг, а заказчик готов оплатить их своевременно и полностью. Он носит личностный характер и служит официальным подтверждением договоренности.

Договор на строительные работы – Образец, бланк 2020 года

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Посреднический договор и договор об оказании услуг по предоставлению информации

Для защиты заказчика договор устанавливает:. Указать ФИО Исполнителя , именуем ый ая в дальнейшем "Исполнитель", действующ ий ая как физическое лицо, с другой стороны,. Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и. Указать наименование Исполнителя , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1. Контролировать процесс оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

Договор на ремонтные работы

Договор на оказание строительных услуг — это разновидность договора возмездного оказания услуг. На этот договор распространяются типовые нормы договора услуг. Предмет данного договора — это взятие на себя исполнителем обязательств по оказанию необходимых заказчику строительных услуг. Заказчик берет обязательство оплачивать оказанные ему строительные услуги в срок, предусмотренный договором. В договоре фиксируются права и обязанности заказчика и исполнителя. Исполнитель обязан предоставлять строительные услуги согласно требованиям, которые предъявляются к технологиям и качеству строительных работ на территории РФ. Заказчик обязан вовремя оплачивать услуги исполнителя, создавать необходимые условия для оказания строительных услуг в срок и принять результат работ.

Договор оказания услуг заключается между исполнителем (осуществляет услуги) и заказчиком (оплачивает услуги). Существенными условиями является предмет и наименование сторон: без этого договор недействителен. Кроме этого в договоре следует предусмотреть порядок оплаты и осуществления услуг, ответственность сторон за неисполнение договора, порядок расторжения договора.  Готово! Вы можете скачать В DOCX и PDF. Без регистрации. Договор оказания услуг (быстрый договор). Нужна точная настройка условий договора? Перейдите к профессиональному договору оказания услуг >>>. 1Выберите подходящий договор: Минимум защиты.

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей.

.

.

[YANDEXREETEXTUNIQ-1-2]

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом
Комментариев: 5
  1. Пров

    Вы все видели кафе у трассы, так вот, цикл их жизни 8 лет (средний), из них только 6 лет прибыльных.

  2. lingsesvoci1985

    Теперь у меня будет халявная мебель спасибо

  3. kimutitul

    Можно ли оформить на себя машину если нет прописки?

  4. Лилия

    Вставай страна огромная!

  5. ilythmo92

    А сколько же тогда за старенький КамАЗ, трактор ? МИЛЛИОН в год. Кронты сельскому хозяйству, на волах будем ездить.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.